律师咨询热线:

15998229560

13998378910

沈阳建设工程律师_发包方逾期支付工程款违约责任_沈阳工程索赔律师

分享到:
点击次数:2679 更新时间:2018年10月26日16:11:09 打印此页 关闭

整理:沈阳刘琼律师        律师咨询电话:15998229560


沈阳建设工程律师_发包方逾期支付工程款违约责任


     关于发包方逾期支付工程款应当承担怎样的违约责任,施工合同约定预付款、进度款、中间结算款、最终结算款的付款节点,但未按约定支付怎么办?本篇文章给大家简单讲解一下发包方逾期支付工程款违约责任,下面由沈阳刘琼律师为您介绍一下。

微信截图_20181121201126.png

     建设工程合同中的工程款有预付款、进度款、中间结算款、最终结算款之分。关于工程款的支付方式,我国法律、法规并未作强制性的规定,承、发包双方完全可以根据平等自愿的原则进行约定;而对于工程款的支付及其所产生的法律责任,则可以按照双方的约定及法律规定进行处理。沈阳工程律师刘琼

  无论合同双方在合同中约定了何种付款方式,包括预付款、进度款、中间结算款、结算款等,在法律上均应定性为应付工程款。发包人应当严格按照合同的约定向承包人支付应付工程款,承包人有权依据合同的约定要求发包人支付预付款、进度款、结算款等工程款,如发包人拒不按约支付,承包人有权要求发包人承担约定或法定的违约责任。具体来讲,其违约责任主要有以下几种:

 (1)支付违约金或利息。我国《合同法》第114条规定:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。"若双方当事人在合同中约定了违约金或利息,则发包方应按约支付违约金或从应付款之日起计付相应的利息。

 (2)承担损失赔偿责任。根据《合同法》第283条之规定:“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失",即承包人依法享有停工抗辩权,并可以请求相应顺延工期,由此而产生的停工、窝工损失亦应由发包人承担。

 (3)承担因合同解除造成的法律责任。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第9条规定:“发包人未按约定支付工程价款,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持。”根据该司法解释的规定,发包人不按约支付应付工程款包括预付款、进度款、中间结算款时,均已构成根本违约。可以说,该司法解释的规定是对《合同法》的进一步细化,基至是突破。承包人在发包人未按约定支付且在催告后仍未支付预付款、进度款、中间结算款等应付工程款时,可以单方通知发包人解除合同,合同自通知到达时解除。发包人应依法承担因合同被解除而给承包人造成的全部失。

   以上便是发包方逾期支付工程款违约责任的相关内容,如果您对此不清楚或者想更深入的了解相关内容以判断自己的案情,可随时咨询沈阳刘琼律师,刘琼律师将竭诚为您服务,咨询电话:15998229560,律师微信同步。您可通过直接来律所、拨打咨询热线、关注{沈阳律师刘琼}微信公众号,这三种方式进行法律咨询。


刘琼律师团 . 咨询&;合作

企事业法律顾问/法律咨询/民刑案件委托/建设工程房地产/合同审查起草/医疗纠纷/非诉业务

刘琼律师团队联系电话/QQ:15998229560

刘琼律师团队更多精彩:www.liuqionglawyer.com

刘琼律师,主要承办大案、要案,尤其在建设工程、房地产领域及各类涉税等重大合同类案件方面积累了丰富的诉讼代理经验。

公众号二维码.jpg

扫码关注公众号

上一条:沈阳刑事律师_全国人大关于修改《中华人民共和国刑事诉讼法》的决定_认罪认罚可从宽 下一条:沈阳建设工程律师_沈阳工程质量鉴定律师_沈阳工程司法鉴定律师
沈阳交通肇事律师|沈阳刘琼律师|劳动纠纷律师|沈阳刑事律师|沈阳刑事辩护律师|沈阳律师免费咨询|辽宁律师|辽宁律师事务所|沈阳民事律师|沈阳刑事辩护|律师在线咨询|律师事务所|沈阳继承房产律师|建设工程律师|沈阳劳动仲裁律师|沈阳免费咨询律师|沈阳维权律师|沈阳刑事再审律师|沈阳毒品犯罪律师|沈阳优秀著名律师|沈阳律师网|专业刑事律师|沈阳医疗纠纷律师|医疗事故律师|医疗鉴定律师|医疗过错赔偿律师|刑事案件律师

辽公网安备 21010202000514号